PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO DOURADO

Detalhes da Publicação

Categoria CONTAS PÚBLICAS
Subcategoria TERMO ADITIVO
Data de Publicação 09/08/2012
Descrição Primeiro Termo Aditivo. Contrato nº 061/2011. T. P. nº 11/11. Objeto: Prorrogação de 180 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de prioridades financeiras do setor de educação, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução da obra de construção de uma Escola de Ensino Fundamental, localizada na Rua Lindolfo Cardoso, com área construída de 2.679,90 m2 na Sede do Município de João Dourado – Bahia. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).
Orgão Publicação PREFEITURA MUNICIPAL